工程施工合同样本：土方挖掘施工合同（律师起草模式）
起草人：工程施工合同样本
安徽江淮律师事务所梁彩红律师
如需律师撰写起诉、辩护、反诉、离婚协议、合同协议等专业法律文件，请联系文章末尾名片中的联系方式
土方开挖施工合同
甲方(发包人):工程施工合同样本
统一社会信用代码：工程施工合同样本
法定代表人：
乙方(承包商):
统一社会信用代码土方开挖施工合同（律师起草范本）：法定代表人土方开挖施工合同（律师起草范本）：
鉴于：甲方因工程施工需要，现将工程土方挖掘承包给乙方，双方遵循平等、自愿、公平、诚信合作的原则，根据中华人民共和国民法、中华人民共和国建设法等相关法律法规，就土方清理事项达成协议，签订本合同，双方共同遵守。
第一条工程概况土方挖运施工合同(律师起草模型):
1.工程名称：土方挖运工程
2.工程地点：
3.工期:工期暂定天，以甲方实际要求的开工时间为准。
4.承包内容：土方挖运工程（包括土石方开挖、爆破、平整、二次加工、回填等）
5.本合同项目不得再次分包或分包。
第二条工程价款及支付
1.本合同采用综合单价计价方式，工程量暂定1万平方米，竣工后以实际结算为准。综合单价包括劳动力、材料、机械、管理费、利润、安全文明施工费等。
2.合同总价：本合同暂定总价为人民币元（小写）。最终合同价格按已完成的工程量结算。
3.工程款支付时间：
3.1乙方进场后三天内支付合同总价的50%，即人民币元(小写)。
3.2结算总价的100%在工程结算后三天内支付。
3.3乙方开具%税率发票。
第三条双方的权利和义务
1.甲方的权利义务
1.1甲方有权监督乙方的施工进度；
1.2工程款按合同约定支付；
1.3乙方施工完成后，应报甲方验收，甲方应在三天内验收，双方应办理相关移交工作。
2.乙方责任。
2.1根据甲方施工进度的要求，积极组织施工，不得怠工；施工过程中必须服从甲方的安排和指挥。乙方必须按照甲方指定的区域进行施工。
2.2乙方负责现场安全文明文明管理，并承担相关责任。施工过程中人员伤亡、财产损坏与甲方无关的，由乙方自行负责；
2.3乙方负责办理土方清运手续，并承担相关费用；
2.4乙方在签订合同前，已对施工现场环境进行了调查，了解可能对施工产生的影响，并在充分了解的基础上报价并签订了合同。在合同履行过程中，乙方不得因未调查施工现场或施工中的其他因素而要求变更工程价格。
2.5乙方应保证就业的合法性和安全性，保证工人工资的支付，不得因拖欠工人工资而上访或闹事。一旦发生，甲方有权立即终止合同。如果项目已完成，甲方有权暂时不支付项目款。如发生上述事件，甲方有权要求乙方赔偿合同总价的30%违约金。
2.6乙方在施工过程中不得无故停工。甲方有权终止合同，造成的经济损失全部由乙方承担。
2.7乙方不得分包或分包本合同项目。一旦发现，甲方有权立即终止合同，不支付工程款。乙方应向甲方承担合同总价20%的违约金。
第四条工程质量
1.乙方应严格按照甲方的要求组织施工，按照现行国家质量检验标准和国家有关施工验收标准，质量符合上述标准。
2.如甲方在施工过程中发现工程质量不符合要求或竣工验收时质量不合格，乙方应按要求返工维修，并承担相应费用。
第五条安全文明施工
1.乙方在施工过程中必须履行安全文明施工义务，并派专人管理施工安全问题。执行甲方根据项目实际情况发布的特殊安全规定和现场指令。
2.乙方在施工现场使用的机械设备必须质量合格，并向施工人员发放劳动防护用品，监督施工人员佩戴劳动防护用品，进行安全教育。甲方有权对施工现场的安全管理进行不定期的抽查。如发现违反安全施工，有权要求立即整改。
3.乙方进场前必须组织有效的安全施工知识普及教育。
4.乙方在施工过程中发生安全事故，应采取措施防止事件扩大，尽可能保护现场，并立即向甲方报告，积极配合有关部门调查处理事故，承担全部经济损失和相关赔偿。
第六条工程变更
在合同履行过程中，如甲方发生工程变更，应向乙方发出变更指令，乙方接到指令后应变更施工。如因工程变更增加工程量，乙方有权向甲方申请工程量签证，甲方应批准，最终计入结算总价。
第七条解决争议
双方在合同履行过程中发生争议的，应当首先确保施工进度和协商解决。协商不成的，任何一方都可以向项目所在地的人民法院提起诉讼。
第八条合同生效
本合同经双方盖章或签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，法律效力相同。
第九条通知送达
1.本合同盖章处预留的联系电话号码和联系地址是各方的合法有效联系方式。甲乙双方或人民法院主要解决合同的履行、变更、终止和争议。按照上述送达地址向对方邮寄、发送相关文件时，如果送达不成(包括但不限于收件人身份不明、无人签字、地址不明、地址搬迁、长期未自取、电子数据退回、拒收等。)，也可以通过留置或者张贴文件的方式送达。
2.上述送达地址继续适用于合同履行期间、人民法院一审、二审、再审和执行期间
3.如果预留的联系电话和联系地址发生变化，应提前三天书面通知对方。未通知的视为未变更，向预留地址发送的文件和信件视为有效交付。
你可能还喜欢下面这些文章
毕业证样本网创作《工程施工合同书样本（土方开挖施工合同）》发布不易，请尊重! 转转请注明出处：https://www.czyyhgd.com/173813.html
